- 相關(guān)推薦
履約保證金承諾書（精選19篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，承諾書對我們的作用越來越大，承諾書具有完全自愿的特點(diǎn)。為了讓您在寫承諾書時(shí)更加簡單方便，下面是小編整理的履約保證金承諾書（精選19篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
履約保證金承諾書 1
甲方：
乙方：
本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。
為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了 施工合同，乙方在對建設(shè)工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設(shè)工程施工合同中承諾的履約義務(wù)得到切實(shí)履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證范圍為乙方未按建設(shè)工程施工合同約定履行義務(wù)，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)向甲方支付的`違約金或賠償?shù)膿p失。
第三條 保證金額
乙方應(yīng)當(dāng)按照中標(biāo)合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元(￥ )作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預(yù)付工程款中扣除。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設(shè)工程施工合同應(yīng)向甲方支付的違約金或損失賠償額。
第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后 7日內(nèi)。保證期滿乙方如約履行建設(shè)工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金(無息)劃回乙方賬戶。
第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應(yīng)向乙方提供有利于建設(shè)工程施工合同支付的資金證明。
第七條 爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時(shí)，雙方同意在項(xiàng)目建設(shè)工程所在地人民法院提起訴訟。
第八條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。
第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)： 法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：
履約保證金承諾書 2
本保證金作為(投標(biāo)人名稱)(承包人)就項(xiàng)目(招標(biāo)編號： )所簽定合同的履約保證金。履約保證金額(大寫)。
1、承包人未能忠實(shí)地履行所有合同文件的規(guī)定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補(bǔ)充和變動(dòng)，包括更換或修補(bǔ)發(fā)包人認(rèn)為有缺陷的'貨物或建筑物(以下簡稱“違約”)，只要發(fā)包人確定，無論承包人有何反對，發(fā)包人將從上述金額中扣除。
2、履約保證金項(xiàng)下的任何支付應(yīng)為免稅和凈值，無論從任何人以何種理由提出扣減現(xiàn)在或未來的稅費(fèi)、費(fèi)用或扣款，均不能從履約保證金中扣除;
3、履約保證金構(gòu)成承包人無條件的，不可撤消的直接義務(wù);
4、承包人保證在收到中標(biāo)通知書的同時(shí)，向發(fā)包人提交履約保證金。履約保證金金額為合同價(jià)格的百分之五(5%)。履約保證金將在工程竣工并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格并簽署書面合格報(bào)告后的三十(30)日內(nèi)，其余額退回給承包人，不計(jì)利息。
5、履約保證金應(yīng)為銀行支票、匯票或現(xiàn)金。
6、如果此時(shí)存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應(yīng)延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。
投標(biāo)人名稱(承包人)：
公章：
銀行賬號：(包括開戶行地址、電話等)
開戶行地址：
開戶行電話：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
年 月 日
履約保證金承諾書 3
本保證金作為 河南泰匯建筑工程有限公司 (投標(biāo)人名稱)就 平輿縣陽城等四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地整治項(xiàng)目(二期)工程施工 項(xiàng)目(招標(biāo)編號：2015-gc-g-026)所簽定合同的履約保證金。履約保證金額 中標(biāo)金額的10% 。
1、承包人保證在收到中標(biāo)通知書的`同時(shí)，向發(fā)包人提交履約保證金。履約保證金金額為合同價(jià)格的百分之十(10%)。履約保證金將在工程竣工并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格并簽署書面合格報(bào)告后的三十(30)日內(nèi)，其余額退回給承包人，不計(jì)利息。
2、履約保證金應(yīng)為轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金。
3、如果此時(shí)存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應(yīng)延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。
4、未經(jīng)發(fā)包人同意，不得更換項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人。假如更換未經(jīng)批準(zhǔn)，將從履約保證金中扣除違約金。更換項(xiàng)目經(jīng)理扣除10000元違約金。更換技術(shù)負(fù)責(zé)人扣除5000元違約金。
投標(biāo)人名稱(承包人)： (單位公章)
銀行賬號：
開戶行地址：
開戶行電話：
法定代表人或授權(quán)代表： ( 簽 字 ) 年 月 日
履約保證金承諾書 4
____公司：
本保證金作為承包人就____工程施工項(xiàng)目所簽定合同的履約保證金。履約保證金額為合同價(jià)格的10%。
1、承包人未能忠實(shí)地履行所有合同文件的規(guī)定和雙方此后可能作出的'并同意的修改、補(bǔ)充和變動(dòng)，包括更換或修補(bǔ)發(fā)包人認(rèn)為有缺陷的貨物或工程缺陷（以下簡稱“違約”），只要發(fā)包人確定，無論承包人有何反對，發(fā)包人將從上述金額中扣除；
2、履約保證金項(xiàng)下的任何支付應(yīng)為免稅和凈值，無論任何人以何種理由提出扣減現(xiàn)有或未來的稅金、費(fèi)用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；
3、履約保證金構(gòu)成承包人無條件的，不可撤消的直接義務(wù)；
4、履約保證金的有效期在工程竣工并經(jīng)有關(guān)單位驗(yàn)收合格后三十（30）天內(nèi)，其保證金余額由遼寧人民廣播電臺(tái)退回給承包人，不計(jì)利息；但如果此時(shí)存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應(yīng)延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。
5、我公司保證在收到中標(biāo)通知書的3日內(nèi)向發(fā)包人提交履約保證金。
6、我公司如未按招標(biāo)文件的規(guī)定交納履約保證金，將自愿放棄中標(biāo)項(xiàng)目及投標(biāo)保證金。
___
20__年__月__日
履約保證金承諾書 5
致投標(biāo)人公司:
我公司決定參加貴方工程招標(biāo)編號:工程的競標(biāo)，并完全接受貴方招標(biāo)件“投標(biāo)人須知”中的所以內(nèi)容。為此，我公司做出如下承諾:
1、一旦我公司中標(biāo)，我公司同意按照貴方“投標(biāo)人須知”確定的原則以及《上海市建設(shè)工程施工合同》示本、招標(biāo)件合同專用條款及補(bǔ)充條款的約定，于接到貴方中標(biāo)通知書5日內(nèi)(不能或拒絕按招標(biāo)件的'要求)與貴方簽訂固定綜合單價(jià)的"工程施工合同。
2、一旦我公司中標(biāo)，我公司保證在確保本工程按期完成。
3、一旦我公司中標(biāo)，我公司保證工程施工質(zhì)量達(dá)到國家和上海市現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)合格標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4、一旦我公司中標(biāo)，我公司保證嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)，3日內(nèi)組織人力、機(jī)械和材料進(jìn)場施工，合理安排各工種、工序的銜接，確保工程安全和明施工。
5、一旦我公司中標(biāo)，我公司保證嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)性件的規(guī)定，決不掛靠、或?qū)こ踢M(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包。
6、一旦我公司中標(biāo)，我公司保證對于工程施工中(因設(shè)計(jì)變更、修改等)增減項(xiàng)目，嚴(yán)格按照投標(biāo)人須知中的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)編制增減預(yù)算報(bào)貴方審核，并保證接受貴方要求完成變更或增加的所有工程內(nèi)容。
7、我公司保證在投標(biāo)書遞交同時(shí)向貴方繳納本投標(biāo)承諾書，并遵守本承諾書的條款。
8、我公司若違反上述承諾之一的，愿承擔(dān)一切責(zé)任并接受貴方的任何經(jīng)濟(jì)處罰。
法定代表人或授權(quán)委托人(簽字):
承諾人(蓋章):
20__年2月16日
履約保證金承諾書 6
經(jīng)認(rèn)真閱讀編號為2013P16地塊的拍賣出讓文件，我方知悉必須按《2013P16地塊國有建設(shè)用地使線用權(quán)拍賣出讓須知》中關(guān)于履約保證金支付的要求，
在2013年12月20日前向廈門市思明區(qū)人民政府繳交2013P16地塊履約保證金，履約保證金金額為人民幣1億元。
如競得本地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)，我方承諾按切照貴局的'要求在2013年12月20日前按時(shí)付清相應(yīng)金額的履約保證金。一旦違反前述承諾，則我方無條件同意貴局取消我方競得資格，同時(shí)不要求返還本地塊剪的競買保證金。
特此承諾。
申請人：（加蓋公章）
（法定代表人（或授權(quán)委托代理人）簽名：
申請日期： 年 月 日
履約保證金承諾書 7
申請人：有限公司請求事項(xiàng)：
請求貴院退還申請人預(yù)交的幾審案件受理費(fèi)元（大寫為人民幣 元）。
事實(shí)與理由：
申請人與被申請人財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一案，申請人預(yù)交幾審案件受理費(fèi)元（大寫為人民幣 元）。現(xiàn)貴院已作出（20__）__民終___號民事裁定書，裁定退回上述人預(yù)交的`幾審案件受理費(fèi)元（大寫為人民幣 元）。故申請人申請貴院退還申請人預(yù)交幾審案件受理費(fèi)元（大寫為人民幣 元）。
申請人收取退回案件受理費(fèi)的賬戶如下：開戶行：中國__銀行__支行賬號_________________戶名：_______________電話：__________此致
__市__人民法院
申請人：___________________
履約保證金承諾書 8
在 (招標(biāo)編號： )招標(biāo)活動(dòng)中，如果我們公司有幸中標(biāo)，我公司承諾我們公司應(yīng)交納的有關(guān)稅金由業(yè)主代扣代繳給朝陽市稅務(wù)部門。
投標(biāo)人名稱(承包人)： 公章：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
年 月 日
履約保證金承諾書 9
致：
我單位參加了貴方組織的項(xiàng)目編號為0633-154012113001的項(xiàng)目投標(biāo)并遞交了形式為 的投標(biāo)保證金 元，在此我方承諾如下：
1、如果招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表規(guī)定由中標(biāo)人支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)且我單位中標(biāo)，我們將按照規(guī)定在中標(biāo)后一周內(nèi)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
我方承諾，如我單位未按規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)，貴方可從我單位提交的投標(biāo)保證金 內(nèi)扣除該筆款項(xiàng)。
2.如果招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表未規(guī)定由中標(biāo)人支付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)，我單位投標(biāo)保 證金請按下表賬戶信息退還。
3、如果我單位未遵守招標(biāo)文件有關(guān)投標(biāo)保證金的規(guī)定，貴方可以沒收我單位投標(biāo)保證金。 投標(biāo)人名稱(蓋章)：
投標(biāo)人授權(quán)代表(簽字)
日期： 年 月 日
說明：
1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。
2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時(shí)通知導(dǎo)致投標(biāo)保證金無法退還或丟失等可能產(chǎn)生的一切后果由投標(biāo)人自行負(fù)責(zé)。
3、如投標(biāo)人未及時(shí)收到退回款項(xiàng)，請與廣西機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系。
注：
1、此承諾書不允許裝訂入投標(biāo)文件中，應(yīng)按投標(biāo)人須知的規(guī)定密封標(biāo)記并放入開標(biāo)一覽表及投標(biāo)保證金單獨(dú)封裝的`信封中。
2、未提供此承諾書而導(dǎo)致退保延誤的，其后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
履約保證金承諾書 10
___公司：
貴司就招標(biāo)人(用戶名稱)組織的(項(xiàng)目名稱)招標(biāo)活動(dòng)參加投標(biāo)，投標(biāo)時(shí)間為__年_月__日，投標(biāo)有效期天。根據(jù)編號為(招標(biāo)文件編號)的招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定，貴司支付投標(biāo)保證金為元。
根據(jù)上述招標(biāo)文件約定：
(相關(guān)招標(biāo)文件關(guān)于退還保證金的規(guī)定，包括中標(biāo)和落標(biāo)情況投標(biāo)保證金退還的.規(guī)定，注明條款編號)
為保證貴司本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)的順利履行，我司作為本項(xiàng)目的代理商，承諾若招標(biāo)人未能按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)(最晚不遲于__年__月__日)退還投標(biāo)保證金的，該筆投標(biāo)保證金由我司于十個(gè)工作日內(nèi)支付給貴司。
承諾人：(及蓋章)
日期：__年_月__日
承諾人：
__年__月__日
履約保證金承諾書 11
根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定，旅行社(經(jīng)營許可號)須依法繳納萬元人民幣(金額大寫：)的旅行社質(zhì)量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協(xié)議(編號為)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：
1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權(quán)益，經(jīng)旅游行政管理部門查證屬實(shí)，須賠償旅游者的損失。
2、申請人因解散、破產(chǎn)或者因其他原因造成旅游者預(yù)交旅游費(fèi)損失。
3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機(jī)構(gòu)的裁決，申請人須賠償旅游者的'損失。
4、如果申請人屆時(shí)沒有支付上述費(fèi)用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質(zhì)量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質(zhì)量保證金決定書》和其他有關(guān)證明文件的5個(gè)工作日內(nèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。
本擔(dān)保承諾書有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
承諾人：_____
_____年_____月_____日
履約保證金承諾書 12
清理建設(shè)領(lǐng)域工程款和農(nóng)民工工資工作，事關(guān)人民群眾切身利益，事關(guān)社會(huì)公平正義，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定，事關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局。為維護(hù)建設(shè)市場秩序，構(gòu)建行業(yè)自律環(huán)境，提高社會(huì)公德力和企業(yè)誠信度，
在工程建設(shè)中，我們承諾：
一、嚴(yán)格按照《建筑法》等法律、法規(guī)進(jìn)行工程建設(shè)活動(dòng)，保證：
1、本工程建設(shè)資金到位率符合規(guī)定要求；
2、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)；
3、按規(guī)定招標(biāo)發(fā)包，不將工程肢體發(fā)包或發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的組織或個(gè)人；
4、按照《承包合同》約定，及時(shí)、足額支付工程預(yù)付款，進(jìn)度款；
5、按照《建設(shè)工程價(jià)款決算辦法》規(guī)定，按時(shí)完成工程結(jié)算審計(jì)（審核），并按有關(guān)規(guī)定和合同約定及時(shí)與施工企業(yè)結(jié)清工程價(jià)款。
二、認(rèn)真履行建設(shè)（開發(fā)）單位在清欠工作中的`責(zé)任和義務(wù)，保證：
1、對施工企業(yè)農(nóng)民工工資支付承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督、檢查、督促施工企業(yè)及時(shí)、足額支付農(nóng)民工工資；
2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導(dǎo)致施工企業(yè)停工并因此造成的工期延誤和施工企業(yè)損失，我單位承擔(dān)全部責(zé)任；
3、施工企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動(dòng)用預(yù)存的履約保證金先行墊付。
三、主動(dòng)接受縣清欠辦、縣建設(shè)局的全方位監(jiān)督，若發(fā)生因我單位違
反上述保證事項(xiàng)造成拖欠工程款或農(nóng)民工工資的，我單位承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件同意縣清欠辦動(dòng)用我單位預(yù)存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農(nóng)民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設(shè)局的處罰。
承諾人：
單位（章）：
法定代表人（簽字并蓋章）：
辦公電話/手機(jī)/信箱：
經(jīng)辦人姓名/職務(wù)：
辦公電話/手機(jī)：
監(jiān)督單位：
縣清欠辦（章）
年 月 日
注：本承諾書一式兩份，建設(shè)（開發(fā)）單位和縣清欠辦各留存一份
履約保證金承諾書 13
馬鞍山市公共資源交易中心：
我單位____________(單位名稱)于_______年_______月_______日參加______________(工程名稱)投標(biāo)，為第_______中標(biāo)候選人，現(xiàn)對該評標(biāo)結(jié)果無異議，并保證不投訴，且繼續(xù)履行第_______中標(biāo)候選人的相關(guān)權(quán)利和義務(wù)，特申請?jiān)擁?xiàng)目投標(biāo)保證金______________萬元整(小寫：______________萬元)退還至我單位基本賬戶。
戶名：_______
基本賬戶開戶行：______________
帳號：_____________________
單位名稱：______________(公章)
_______年_______月_______日
履約保證金承諾書 14
清理建設(shè)領(lǐng)域工程款和農(nóng)民工工資工作，事關(guān)人民群眾切身利益，事關(guān)社會(huì)公平正義，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定，事關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局。為維護(hù)建設(shè)市場秩序，構(gòu)建行業(yè)自律環(huán)境，提高社會(huì)公德力和企業(yè)誠信度， 在 工程建設(shè)中，我們承諾：
一、嚴(yán)格按照《建筑法》等法律、法規(guī)進(jìn)行工程建設(shè)活動(dòng)，保證：
1、本工程建設(shè)資金到位率符合規(guī)定要求；
2、嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)；
3、按規(guī)定招標(biāo)發(fā)包，不將工程肢體發(fā)包或發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的組織或個(gè)人；
4、按照《承包合同》約定，及時(shí)、足額支付工程預(yù)付款，進(jìn)度款；
5、按照《建設(shè)工程價(jià)款決算辦法》規(guī)定，按時(shí)完成工程結(jié)算審計(jì)（審核），并按有關(guān)規(guī)定和合同約定及時(shí)與施工企業(yè)結(jié)清工程價(jià)款。
二、認(rèn)真履行建設(shè)（開發(fā)）單位在清欠工作中的.責(zé)任和義務(wù)，保證：
1、對施工企業(yè)農(nóng)民工工資支付承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任，監(jiān)督、檢查、督促施工企業(yè)及時(shí)、足額支付農(nóng)民工工資；
2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導(dǎo)致施工企業(yè)停工并因此造成的工期延誤和施工企業(yè)損失，我單位承擔(dān)全部責(zé)任；
3、施工企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動(dòng)用預(yù)存的履約保證金先行墊付。
三、主動(dòng)接受縣清欠辦、縣建設(shè)局的全方位監(jiān)督，若發(fā)生因我單位違
反上述保證事項(xiàng)造成拖欠工程款或農(nóng)民工工資的，我單位承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件同意縣清欠辦動(dòng)用我單位預(yù)存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農(nóng)民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設(shè)局的處罰。
承諾人：
單位（章）： 法定代表人（簽字并蓋章）：辦公電話//信箱： 經(jīng)辦人姓名/職務(wù)：
辦公電話/：
監(jiān)督單位：
縣清欠辦（章）
年 月 日
履約保證金承諾書 15
投標(biāo)保證金提前退還承諾書福建龍巖稀土工業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司(招標(biāo)人)：
福建省建審工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司(招標(biāo)代理單位)：根據(jù)《福建省招標(biāo)投標(biāo)條例》及《福建龍巖稀土工業(yè)園白泥坑涵洞二期工程施工招標(biāo)文件》(招標(biāo)項(xiàng)目編號：(20__)建審龍招字第005號)規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在發(fā)出中標(biāo)通知書后的五日內(nèi)，將投標(biāo)保證金退還中標(biāo)候選人以外的投標(biāo)人。由于我單位屬招標(biāo)人公布的中標(biāo)候選人以外的投標(biāo)人，現(xiàn)因資金周轉(zhuǎn)較為困難，為此，特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業(yè)園白泥坑涵洞二期工程的投標(biāo)保證金人民幣(大寫)壹拾叁萬元(小寫：130000.00元)于開標(biāo)后予以提前退還，我單位在你們退還投標(biāo)保證金后依照本工程施工招標(biāo)文件規(guī)定繼續(xù)履行下列投標(biāo)擔(dān)保承諾：
本承諾書聲明：我單位在本工程投標(biāo)過程中，且在本工程施工招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)保證金退還期限內(nèi)被有關(guān)部門調(diào)查如有違法行為，致使我單位投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)被沒收時(shí)，我單位保證在收到?jīng)]收投標(biāo)保證金通知之日起3天內(nèi)按上述退還的投標(biāo)保證金金額向你們繳納沒收的`投標(biāo)保證金。否則，除應(yīng)當(dāng)繳納投標(biāo)保證金本金外，還應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費(fèi)。
投標(biāo)單位：(蓋章)
法定代表人：(簽字或蓋章)
__年_月_日
注：中標(biāo)候選人以外的投標(biāo)人若需提前退還投標(biāo)保證金時(shí)應(yīng)提供此承諾書;中標(biāo)候選人的投標(biāo)保證金不得提前退還。
承諾人：___
__年_月_日
履約保證金承諾書 16
旅游局：
根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定，__旅行社(經(jīng)營許可號)須依法繳納__萬元人民幣(金額大寫：__ )的旅行社質(zhì)量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協(xié)議(編號為__)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：
1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權(quán)益，經(jīng)旅游行政管理部門查證屬實(shí)，須賠償旅游者的損失。
2、申請人因解散、破產(chǎn)或者因其他原因造成旅游者預(yù)交旅游費(fèi)損失。
3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機(jī)構(gòu)的裁決，申請人須賠償旅游者的'損失。
4、如果申請人屆時(shí)沒有支付上述費(fèi)用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質(zhì)量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質(zhì)量保證金決定書》和其他有關(guān)證明文件的5個(gè)工作日內(nèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。
本擔(dān)保承諾書有效期自__年__月__日起至__年__月__日止。
承諾人：__
__年__月__日
履約保證金承諾書 17
致：上海三菱電梯有限公司分公司
貴司就招標(biāo)人(用戶名稱)組織的(項(xiàng)目名稱)招標(biāo)活動(dòng)參加投標(biāo)，投標(biāo)時(shí)間為____年__月__日，投標(biāo)有效期天。根據(jù)編號為(招標(biāo)文件編號)的招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定，貴司支付投標(biāo)保證金為元。
根據(jù)上述招標(biāo)文件約定：
(相關(guān)招標(biāo)文件關(guān)于退還保證金的規(guī)定，包括中標(biāo)和落標(biāo)情況投標(biāo)保證金退還的規(guī)定，注明條款編號)
為保證貴司本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)的.順利履行，我司作為本項(xiàng)目的代理商，承諾若招標(biāo)人未能按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)(最晚不遲于____年__月__日)退還投標(biāo)保證金的，該筆投標(biāo)保證金由我司于十個(gè)工作日內(nèi)支付給貴司。
承諾人：___
__年_月_日
履約保證金承諾書 18
_公司：
茲有。身份證號：。鄭重承諾如下：
一、于__年__月__日從(需填匯款人戶名：開戶行：賬號：)打入貴公司(需填匯入行開戶行：比如建行)賬戶的資金(需填匯入的大寫金額：比如壹拾萬元整)，是用于(需填具體項(xiàng)目名稱)工程項(xiàng)目的投標(biāo)。
二、該資金屬自愿打入貴公司的'，如果有違法違紀(jì)行為或其他風(fēng)險(xiǎn)因素，致使_公司停牌、信用受損以及投標(biāo)保證金被沒收等風(fēng)險(xiǎn)，由我單位(或個(gè)人)承擔(dān)所有損失，不得以任何理由向貴公司主張權(quán)利索取該筆資金。
三、如果是低價(jià)中標(biāo)、中標(biāo)后不愿簽訂合同等因素造成公司放棄該項(xiàng)目，所有損失與貴公司無關(guān)。由我單位(或個(gè)人)承擔(dān)保證金的損失及相關(guān)的全部費(fèi)用。
(以下無正文)
承諾單位(人)：
__年__月__日
履約保證金承諾書 19
___旅游局：
根據(jù)《旅行社條例》規(guī)定， ___旅行社(經(jīng)營許可號___ )須依法繳納___ 萬元人民幣(金額大寫：___ )的旅行社質(zhì)量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協(xié)議(編號為 )，我行作出如下承諾，保證申請人支付：
1、 申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權(quán)益，經(jīng)旅游行政管理部門查證屬實(shí)，須賠償旅游者的損失。
2、 申請人因解散、破產(chǎn)或者因其他原因造成旅游者預(yù)交旅游費(fèi)損失。
3、 按照人民法院的.判決、裁定或仲裁機(jī)構(gòu)的裁決，申請人須賠償旅游者的損失。
4、 如果申請人屆時(shí)沒有支付上述費(fèi)用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質(zhì)量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質(zhì)量保證金決定書》和其他有關(guān)證明文件的5個(gè)工作日內(nèi)，在擔(dān)保額度內(nèi)履行擔(dān)保義務(wù)。
本擔(dān)保承諾書有效期自___ 年 ___月___ 日起至 ___年___ 月___ 日止。
承諾人：___
__年_月_日
【履約保證金承諾書】相關(guān)文章：
合同履約保證金承諾書怎么寫11-09
退履約保證金申請書07-10
履約承諾書02-14
履約承諾書范文06-14
履約承諾書(15篇)06-22
履約承諾書（通用12篇）08-30
履約承諾書范文（通用14篇）11-05
土地競買保證金承諾書08-26
消防工程履約承諾書（精選8篇）12-26
履約保函范本03-12