承攬的合同
隨著人們法律意識(shí)的建立，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編整理的承攬的合同，希望對(duì)大家有所幫助。
承攬的合同1
發(fā)包人： （以下簡(jiǎn)稱甲方） 承包人： （以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、 工程慨況
工程名稱： 工程地址：
二、 合同價(jià)格
木質(zhì)門 元/樘，（此價(jià)格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費(fèi)用，包括工人工資、材料費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、配合費(fèi)、運(yùn)輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、卸貨至工地現(xiàn)場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)、安裝施工、成品保護(hù)、倉儲(chǔ)費(fèi)、及因材料送到工地指定地點(diǎn)而引起的額外費(fèi)用等直至工程竣工驗(yàn)收合格且交付甲方前所需的全部費(fèi)用。該綜合單價(jià)一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場(chǎng)價(jià)格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整）。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容：
四、 工期期限
1、開始工作日期：年日，結(jié)束工作日期：門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計(jì)劃完成；
3、在施工過程中，乙方按約定的工期進(jìn)度及質(zhì)量組織施工，若乙方
不能按約定完成，甲方有權(quán)解除本合同，乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。甲方不以結(jié)算，一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達(dá)到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及施工設(shè)計(jì)圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評(píng)定得分必須達(dá)到90%以上，乙方施工部分在交驗(yàn)時(shí)達(dá)到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費(fèi)用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費(fèi)、安全及文明施費(fèi)；材料：材料必須按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進(jìn)場(chǎng)合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測(cè)報(bào)告等）。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價(jià)款的.支付和結(jié)算方式 1、付款方式： 每個(gè)月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進(jìn)度款。
2、結(jié)算方式：
�。�1）本工程預(yù)付款元；
�。�3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗(yàn)收合格且交付建設(shè)單位后，甲方在確定工程結(jié)算后2個(gè)月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95％；
�。�4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿之日起一個(gè)月內(nèi)無息支付。
八、工程驗(yàn)收與結(jié)算
1. 本合同項(xiàng)下門窗安裝工程竣工驗(yàn)收，以設(shè)計(jì)安裝圖紙及說明書，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。
2. 工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)。
3. 甲方收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)后七天內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后七天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗(yàn)收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，為驗(yàn)收不合格。乙方須對(duì)驗(yàn)收不合格的部分返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 驗(yàn)收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)，驗(yàn)收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任方承擔(dān)
九、安全文明施工
1、班組進(jìn)場(chǎng)前承包人指定管理人員一名隨時(shí)與甲方協(xié)調(diào)。進(jìn)場(chǎng)后必須做好入場(chǎng)教育、三級(jí)教育、安全技術(shù)交底，凡進(jìn)入該工程項(xiàng)目的各位人員，必須服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員統(tǒng)一指揮，遵守現(xiàn)場(chǎng)管理的一切規(guī)章制度，配帶安全設(shè)施，按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場(chǎng)清，保證制安現(xiàn)場(chǎng)清潔。因返工或工程處罰，由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)罰款返工費(fèi)及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進(jìn)入制安現(xiàn)場(chǎng)必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī)，嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場(chǎng)施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān)；乙方參加安裝的人員如違反項(xiàng)目部規(guī)章制度時(shí)，由項(xiàng)目部對(duì)乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達(dá)標(biāo)的，項(xiàng)目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)甲方，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，做好防護(hù)措施，防止事故擴(kuò)大、蔓延，同時(shí)按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對(duì)事故進(jìn)行處理。
2、乙方和甲方對(duì)事故責(zé)任有爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi)，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時(shí)與乙方進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項(xiàng)。
�。ǘ┮曳綑�(quán)利義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)洞口尺寸的實(shí)測(cè)、復(fù)核工作。
�。�1）乙方在門制作前，應(yīng)自行進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)洞口尺寸進(jìn)行實(shí)測(cè)，并提交甲方審核確認(rèn)，但甲方的審核確認(rèn)并不視為對(duì)該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。
�。�2）乙方在門安裝前，應(yīng)對(duì)洞口尺寸進(jìn)行二次復(fù)測(cè)，如有異議應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)施工前書面報(bào)告甲方，并按甲方要求執(zhí)行。否則，視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場(chǎng)條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)，且不予延長工期，不予增加任何費(fèi)用。
5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對(duì)該工程的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場(chǎng)的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)清除，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生費(fèi)用由甲方在屆時(shí)應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對(duì)工程所需門窗進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。
3、雙方確認(rèn)：對(duì)于涉及工程價(jià)款的確認(rèn)，雙方協(xié)商后進(jìn)行解決。
十三、成品保護(hù)
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗(yàn)收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護(hù)，均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費(fèi)用，如有損壞，均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費(fèi)用。
承攬的合同2
定作方：______________（簡(jiǎn)稱甲方）
承攬方：______________（簡(jiǎn)稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________
4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________
5．結(jié)算方式：________________________________________________________________
6．違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
�。�1）承攬方的`違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。
�。�2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號(hào)：________________ 帳號(hào)：______________
________年____月____日
承攬的合同3
保潔承攬合同
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
1.承攬范圍：
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費(fèi)用。
四、承攬費(fèi)用
1.合同期保潔承攬費(fèi)用總額為 元。其中，月度保潔費(fèi)用為 元。
2.保潔承攬費(fèi)用包括保潔人員的勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及乙方管理服務(wù)費(fèi)用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場(chǎng)所開展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對(duì)乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
�。ǘ┮曳降臋�(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實(shí)行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場(chǎng)所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項(xiàng)管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人，具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的`，在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)照價(jià)賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實(shí)，乙方除照價(jià)賠償外，應(yīng)立即將其開除；嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同，依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)，自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費(fèi)用。
七、合同的變更或解除
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項(xiàng),另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個(gè)工作日通知對(duì)方。
八、違約責(zé)任
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、其他事項(xiàng)
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對(duì)乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點(diǎn):
承攬的合同4
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時(shí)間為20__年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)，乙方必須做好必要的.安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，與甲方無關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià)：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽字（蓋章）：
簽字（蓋章）：
承攬的合同5
承攬方：____________________________________
定作方：____________________________________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；
委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；
雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；
不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；
經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；
少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；
以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的'____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%的違約金；
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；
承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；
變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；
如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；
以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；
協(xié)商不成按項(xiàng)處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
合同副本一式____份，交____________各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬的合同6
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點(diǎn)：xx縣
鑒定時(shí)間：20xx年xx月xx日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù)，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運(yùn)證號(hào)碼，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，車架，
2、廠牌車型，營運(yùn)證號(hào)碼，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計(jì)天。
第三條、服務(wù)費(fèi)用
合同總費(fèi)用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請(qǐng)的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級(jí)維護(hù)及車輛年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)、車輛損失保險(xiǎn)、司乘座位保險(xiǎn)、玻璃破碎保險(xiǎn)等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)，如有違反，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號(hào)的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的.經(jīng)濟(jì)損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對(duì)甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險(xiǎn)公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后不足的部分。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號(hào)，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請(qǐng)調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)
：?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日
承攬的合同7
甲方（定作人）：
住址：
身份證號(hào)碼：
乙方（承攬人）：
住址：
身份證號(hào)碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號(hào)，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守安全甲作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶，費(fèi)用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的甲報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米甲甲元。
2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開始后工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保甲金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的'一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五、爭(zhēng)議解決辦法
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣甲法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
年月日
乙方簽字：
年月日
承攬的合同8
合同編號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時(shí)間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物｜規(guī)格｜計(jì)量｜｜報(bào)酬｜交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱｜型號(hào)｜單位｜｜單價(jià)｜金額｜合計(jì)
合計(jì)人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規(guī)格｜計(jì)量
數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號(hào)｜單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的'，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任：
第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會(huì)仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項(xiàng)：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號(hào)碼：居民身份證號(hào)碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）
賬號(hào)：賬號(hào)：經(jīng)辦人：
郵政編碼：郵政編碼：年月日
監(jiān)制部門：印制單位：
承攬的合同9
編號(hào)：
承攬定做合同
天津五市政公路工程有限x司
承攬定做合同
合同編號(hào)：
承攬方（全稱）：
定做方（全稱）：
簽訂日期：合同簽訂地點(diǎn)：
定做方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：定做產(chǎn)品
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條：定做成品質(zhì)量要求：
�。庸ざㄗ鑫锲罚枰獯鏄悠返�，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
原材料的消耗定額：
�。�1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定做方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條：技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
�。�1.承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在（時(shí)間）內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在（時(shí)間）內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定做方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定做方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議簽訂后天內(nèi)提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條：價(jià)款或酬金：
第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
�。�1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定做方應(yīng)當(dāng)在接到承攬方書面通知后天內(nèi)驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為
天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條：交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
第八條：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條：運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條：結(jié)算方式及期限：
第十一條：其他：
第十二條：承攬方的違約責(zé)任：
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規(guī)定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
5.不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%（10%—30%幅度）或酬金總額的_____%（20%—60%幅度）違約金。
6.異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定做方提供的`原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定做方的違約責(zé)任：
1.中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金。
3.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定做方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定做方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定做物的，承攬方有權(quán)將定做物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定做方；變賣定做物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定做方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定做物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人x銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收定做物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.變更交付定做物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定做方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定做方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可直接向人民法院起訴。
承攬的合同10
建設(shè)單位：（以下簡(jiǎn)稱發(fā)包方）：
法定代表人：
地址：
開戶銀行：
帳號(hào)：
施工單位：（以下簡(jiǎn)稱承包方）：
法定代表人：
地址：
開戶銀行：
帳號(hào)：
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：
第二條工程地點(diǎn)：
第三條建筑面積：
第四條工程價(jià)款及付款方法：
第五條工程期限（開工、竣工時(shí)間）
第六條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
第七條承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條發(fā)包方義務(wù)：
1、開工前______天，發(fā)包方給承包方施工圖一式______份，并做到“三通一平”；
辦好施工許可證。（發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）
2、按協(xié)議分工，開工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認(rèn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，
負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條承包方義務(wù)：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對(duì)原材料的`質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
1、按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4、竣工后，_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承包方在完成安裝工作過程中對(duì)第三人造成損害或者自身損害的，發(fā)包方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：發(fā)包方對(duì)承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報(bào)酬為由，對(duì)發(fā)包方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
第十一條附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：（蓋章）
簽約日期：______年_____月_____日
承包方：（蓋章）
簽約日期：______年_____月_____日
承攬的合同11
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱）：__________________
定作方（全稱）：__________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期
品名：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
單價(jià)：
金額分期：
交（收）貨數(shù)量：
超欠幅度：____________%
月總金額：（大寫）____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____角____分
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：__________________________________________
3．原材料來源及互利方法：______________________________________________
4．交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________________________________
5．貨款結(jié)算時(shí)間及方法：________________________________________________
6．包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________________________________
7．違約責(zé)任：__________________________________________________________
8．其他：______________________________________________________________
9．不可抗力：____________________________________________________________
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
12．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：（蓋章）
法人委托書號(hào)碼：
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼定作人：
法人委托書號(hào)碼：
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼承攬人：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號(hào)：
電話號(hào)碼：
電掛：
住址：
定作人：（蓋章）
法定代表人：
開戶銀行：
帳號(hào)：
電話號(hào)碼：
電掛：
住址：
20xx年x月x日
承攬的合同12
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。
6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的.損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
（一）甲方：
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________
承攬的合同13
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結(jié)合本工作實(shí)際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、 承攬范圍及方式
1、承攬范圍： 珍珠泉花園裝飾 。
2、承攬方式：包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。
二、 工期及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間
本工作自 20__年 5月10 日進(jìn)場(chǎng)施工至承包工程內(nèi)容完工，實(shí)際工期要求按項(xiàng)目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
三、結(jié)算方式
1、按定額標(biāo)準(zhǔn)，以工日單價(jià)計(jì)算：
分項(xiàng)合格： / 元/工日
分項(xiàng)優(yōu)良： / 元/工日
2、按施工圖上建筑面積單價(jià)結(jié)算：
一次通過驗(yàn)收合格： 72 元/平方米按國家規(guī)定計(jì)算建筑面積，
3、其他計(jì)算方式：
4、定額外用工結(jié)算：
根據(jù)實(shí)際發(fā)生工作內(nèi)容，由項(xiàng)目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術(shù)工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。
四、承攬工作范圍
圖紙及其設(shè)計(jì)變更包括的所有內(nèi)容。房子以內(nèi)的不產(chǎn)生點(diǎn)工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內(nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗(yàn)收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機(jī)，其余機(jī)械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個(gè)月生活費(fèi)，以后按施工現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)人數(shù)，結(jié)合完成工作量，每人每月預(yù)付生活費(fèi) 1000 元;
2、所包含工作量1#--6#結(jié)束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預(yù)留保修費(fèi)，竣工后一年付清。
3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)生數(shù)由乙方承擔(dān)，在結(jié)算款中扣除;
4、其他付款方式：
六、雙方責(zé)任
(一)甲方
1、負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主、設(shè)計(jì)院、質(zhì)監(jiān)站及其他對(duì)外工作的聯(lián)系;
2、負(fù)責(zé)各工種之間的協(xié)調(diào)工作，并對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;
3、對(duì)乙方做好安全生產(chǎn)教育;
4、負(fù)責(zé)乙方施工人員食宿安排;
5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng);
6、根據(jù)本協(xié)議按時(shí)撥付月度生活費(fèi);
7、負(fù)責(zé)組織施工驗(yàn)收、辦理工程結(jié)算;
8、甲方派現(xiàn)場(chǎng)代表 楊偉 同志，在施工中負(fù)責(zé)與乙方的協(xié)調(diào)工作，楊偉為技術(shù)負(fù)責(zé)。
(二)乙方
1、組織施工人員進(jìn)場(chǎng)，施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿足工程進(jìn)度、質(zhì)量的要求，進(jìn)場(chǎng)人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案)，并報(bào)送進(jìn)場(chǎng)職工1寸近照及花名冊(cè)一份，供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào)，服從甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對(duì)違法亂紀(jì)者，甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰，隨時(shí)向乙方提出清退。
3、進(jìn)場(chǎng)人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進(jìn)場(chǎng)后再辦上崗證和操作證的，其費(fèi)用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調(diào)辦理)。
4、嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進(jìn)行下道工序的施工，同時(shí)認(rèn)真配合安裝施工，共同完成任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)雇工患病及意外事故處理費(fèi)用及其他費(fèi)用。
6、確保工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)乙方原因造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7、派專人開機(jī)，做好與其他班組機(jī)械使用的協(xié)調(diào)。
8、乙方自行配備甲方提供機(jī)械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派 方勝茹，梁建和 同志為現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度等的協(xié)調(diào)安排及生活費(fèi)的領(lǐng)取。
七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，完善安全設(shè)施，加強(qiáng)安全交底及安全檢查。乙方有責(zé)任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。
2、甲方對(duì)乙方的生產(chǎn)工作實(shí)行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權(quán)予以罰款，要求完善和規(guī)范。
3、根據(jù)誰施工誰負(fù)責(zé)安全的原則，乙方對(duì)施工人員的安全生產(chǎn)負(fù)完全責(zé)任。如發(fā)生意外事故，由乙方負(fù)責(zé)處理，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，由甲方協(xié)調(diào)呈報(bào)有關(guān)部門。
4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴(yán)守國家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)施工區(qū)域的正常秩序。
5、施工現(xiàn)場(chǎng)及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準(zhǔn)私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收，同時(shí)采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。
6、對(duì)打架、斗毆的有關(guān)人員，除處于必要的罰款外，責(zé)令其退出工地，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)告當(dāng)?shù)嘏沙鏊瑧?yīng)有的`處罰、費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。本工程由誰簽定合同，誰在現(xiàn)場(chǎng)指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場(chǎng)管理或管理不善，甲方有權(quán)在乙方工程價(jià)款中扣除工程款的20%，同時(shí)甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。
八、材料及工具
1、按預(yù)算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，在施工過程中，乙方應(yīng)妥為保管和使用，不得浪費(fèi)，切實(shí)維護(hù)好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項(xiàng)目部核定后，甲方給予必要的獎(jiǎng)勵(lì)。
2、甲方提供的各種機(jī)械設(shè)備，乙方應(yīng)派專人負(fù)責(zé)使用，屬人為造成的損壞，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、甲方提供的各種小型工具，乙方應(yīng)妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價(jià)賠償)。
4、乙方在施工中，必須做到工完場(chǎng)清，誰施工誰清理的原則，同時(shí)服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo)，若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場(chǎng)地不清工完不清，甲方有權(quán)利責(zé)令其班組清理后施工，一旦不履行好此項(xiàng)工作，甲方將作出強(qiáng)制手段，委托其他人清理，發(fā)生費(fèi)用由責(zé)任班組承擔(dān)，為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作，項(xiàng)目部不定期進(jìn)行考核打分，視情況予以一定的獎(jiǎng)罰。
九、其他
1、未盡事宜，在施工過程中協(xié)商決定。
2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方： 乙方：
承攬的合同14
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
1．加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價(jià)格、交貨期：
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項(xiàng)目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│數(shù)量│單價(jià)│總價(jià)│交貨日期│
│ │格│ │ │（元）│（元）×├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │一季│二季│
│ │ │ │ │ │ │度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│
│ │上│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計(jì)│（大寫）拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6．結(jié)算方式：通過銀行托收。
7．違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）
地址：_______地址：_______
銀行帳號(hào)：______銀行帳號(hào)：_____
____年__月__日
承攬的合同15
甲方：
乙方：
根據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就乙方為甲方提供企業(yè)管理咨詢事宜，雙方在平等互惠、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款，以共同遵守。
一、 服務(wù)項(xiàng)目
甲方聘請(qǐng)乙方就下列項(xiàng)目為甲方提供管理咨詢服務(wù)：
1、企業(yè)診斷咨詢;
(1)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀、經(jīng)營狀態(tài)、運(yùn)營問題和效率進(jìn)行系統(tǒng)診斷;
(2)得出診斷結(jié)論分析，指出解決路向。
2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢;
(1)提供企業(yè)戰(zhàn)略分析、選擇、規(guī)劃、保障體系設(shè)計(jì)、執(zhí)行、評(píng)估等服務(wù);
(2)提供戰(zhàn)略管理的理念、知識(shí)、方法和工具，培訓(xùn)相應(yīng)的知識(shí)和能力;
3、人力資源管理咨詢;
(1) 提供企業(yè)人力資源管理診斷及有效性分析、企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)設(shè)計(jì);
(2)提供企業(yè)人力資源規(guī)劃(數(shù)量、結(jié)構(gòu)、能力提升)、職務(wù)分析與職務(wù)評(píng)價(jià);
(3)提供素質(zhì)模型潛能評(píng)價(jià)體系建設(shè)、任職資格標(biāo)準(zhǔn)體系建立;
(4)提供績效考核體系設(shè)計(jì)、薪酬體系設(shè)計(jì);
(5)提供企業(yè)內(nèi)外部培訓(xùn)項(xiàng)目分析及實(shí)施效果評(píng)價(jià);
二、 項(xiàng)目完成期限及收費(fèi)
1、 以上單項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為人民幣 元/項(xiàng)，三項(xiàng)合計(jì)優(yōu)惠價(jià)為人民幣 元(含稅)。于簽約后一次性支付。
2、 乙方應(yīng)在本合同生效日壹周內(nèi)開始實(shí)施咨詢服務(wù)，并在壹年內(nèi)完成所有的咨詢服務(wù)。
三、 甲方乙方的基本義務(wù)
(一) 甲方的基本義務(wù)
1、 與乙方誠信合作，為乙方開展工作提供便利，向乙方提供與服務(wù)事項(xiàng)相關(guān)的`情況和資料。
2、 如有關(guān)的情況和事實(shí)發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)告知乙方。
3、 按照約定支付服務(wù)費(fèi)。
4、 向乙方提出的要求不應(yīng)與法律及會(huì)計(jì)職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律規(guī)定相沖突。
(二) 乙方的基本義務(wù)
1、 必須遵守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律。
2、 應(yīng)當(dāng)勤勉盡職，依法在合同約定范圍內(nèi)維護(hù)甲方的最大利益。
3、 應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方發(fā)表顧問意見;按時(shí)完成提交項(xiàng)目報(bào)告。
4、 對(duì)甲方的商業(yè)秘密或個(gè)人隱私應(yīng)當(dāng)保守秘密。
四、生效、違約處理及其他約定事項(xiàng)
1、 本合同在簽約并成功付費(fèi)后生效。
2、 雙方之間發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行協(xié)商或由第三方調(diào)解，在無法通過協(xié)商和調(diào)解方式的情況下，任何一方均可向人民法院起訴。
3、 本合同未盡事宜，甲乙雙方應(yīng)持積極態(tài)度友好協(xié)商解決。 4、 本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，效力相同。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表受權(quán)人(簽字)： 代表受權(quán)人(簽字)： 年 月 日 年 月 日
【承攬的合同】相關(guān)文章：
承攬合同10-04
運(yùn)輸承攬合同08-05
關(guān)于承攬合同07-19
項(xiàng)目承攬合同09-19
設(shè)計(jì)承攬合同08-14
有關(guān)承攬的合同08-19
承攬合同模板09-13
承攬加工合同12-05
企業(yè)承攬合同08-14